Правила и условия

Публичная оферта на заключение договора на изготовления мебели в онлайн-магазине «Aesthetic Objects»

Дата публикации и(или) обновления: августа 2021 года.
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Настоящим индивидуальный предприниматель Витхин Александр Александрович в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 437 ГК РФ, предлагает неограниченному кругу лиц заключить договор изготовления мебели на условиях, изложенных ниже (публичная оферта).

Акцептом настоящей оферты (п.п. 1, 3 ст. 438 ГК РФ) является формирование Заказа в онлайн- магазине, либо оплата товаров, либо выполнение иных действий, свидетельствующих о намерении заключить договор на изготовления мебели. Договор на изготовление мебели следует считать заключенным на условиях настоящей оферты в момент получения акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Надлежащее исполнение настоящего регламента является одинаково обязательным для обеих сторон сделки.

1. Термины и определения:

Подрядчик – индивидуальный предприниматель Витхин Александр Александрович (ОГРН 321784700227067 \ ИНН 7710140679, Адрес: 191119, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект дом. 143 квартира 33).

Заказчик – любое дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, которое в установленном порядке совершило акцепт настоящей оферты.

Посетитель – лицо, пришедшее на Сайт без цели заключения договора на изготовление мебели на заказ.

Договор – договор на изготовление мебели, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком в порядке акцепта Заказчиком настоящей оферты.

Оформление заказа — внесение Заказчиком персональных сведений (реквизитов) в строки раздела «Ваши данные» позволяющих идентифицировать ФИО (наименование), контактные данные, а также адрес доставки.

Заказ или Мебель – предметы мебели, изготавливаемые Подрядчиком на условиях изложенных ниже.

Сайт – сайт в сети «Интернет», как это определено ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», расположенный по адресу https://aesthetic-objects.com/.

2. Общие положения:

1. Заключая Договор, Заказчик соглашается с условиями настоящей Оферты, изложенными ниже, и обязуется их исполнять. В случае несогласия с условиями Оферты Заказчик обязан немедленно прекратить использование Сайта и покинуть его.
2. Настоящая Оферта является публичной, как это определено действующим законодательством Российской Федерации, и может быть изменена или отозвана Подрядчиком в одностороннем порядке без уведомления Посетителя/Заказчика. Новая редакция оферты начинает действовать с момента публикации на Сайте. Под отзывом оферты подразумевается удаление текста оферты с Сайта.
3. Оферта считается принятой Заказчиком, Договор заключенным и все существенные условия Договора согласованными в момент оплаты Заказчиком выставленного Подрядчиком счета на оплату Заказа.

3. Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и сдать Заказчику товар, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. Работы по изготовлению Продукции производятся из материалов Подрядчика. В процессе изготовления Продукции используются материалы и комплектующие изделия, сертифицированные на территории Российской Федерации.
3. Товар изготавливается по образцу предоставленным Подрядчиком Заказчику.
4. Заказчик уведомлен о том, что недостатками Товара не являются мелкие трещины – «эффект растрескивания», потертости мебельного покрытия, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянной эксплуатации. Покрытие изделий может быть повреждено при неаккуратной эксплуатации: его можно поцарапать, помять или сколоть краску.
5. Стоимость материалов входит в цену работ по изготовлению Продукции.
6. Характеристики Продукции индивидуальны.
7. Срок изготовления Продукции индивидуален.

4. Цена Договора. Порядок оплаты:

1. Изготавливаемая по настоящему Договору Мебель оплачивается по договорным ценам.
2. Цена работы является приблизительной. В случае существенного увеличения стоимости материалов, цена может изменяться.
3. Любое превышение цены работы, указанной в Договоре, должно быть письменно согласовано с Заказчиком. В противном случае Подрядчик не вправе требовать оплаты такого превышения. Акт приемки работы считается согласием Заказчика на превышение цены работы только при выполнении следующих условий:

• в акте указана сумма превышения;
• в акте отражена причина превышения;
• акт подписан Заказчиком без замечаний по объему, качеству работы и сумме превышения.

4. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке.
6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере 100 % от стоимости работы в течение 3-х календарных дней с момента подписания Договора.
8. Доставка изготовленного товара оплачивается отдельно. Стоимость доставки товара  рассчитывается индивидуально и зависит от веса, габаритов и стоимости заказа, удаленности населенного пункта.

5. Права и обязанности Сторон:

1. Подрядчик обязуется:
   1. Изготовить и поставить Заказчику Продукцию в сроки, указанные в 3.7 настоящего Договора. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
   2. В течение 3 рабочих дней после завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи Продукции.
   3. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Продукцию по Акту выполненных работ. Доставка изготовленной Продукции осуществляется за счет Заказчика, в срок не превышающий 10 рабочих дней с момента подписания акта приема- передачи Продукции.
2. Заказчик обязуется:
   1. Ознакомиться с Продукцией предоставленным Подрядчиком Заказчику.
   2. Произвести оплату в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
   3. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять готовую Продукцию по Акту выполненных работ, проверить качество изготовленной Продукции, отметить в Акте количество единиц проверенной Продукции; в случае обнаружения недостатков отметить в Акте характер недостатков.
3. Подрядчик вправе:
   1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
   2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 4.7 и 4.8 настоящего Договора.
   3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
   4. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 3.7 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
   5. В случаях, когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в настоящем Договоре цены с учетом выполненной части работы.
   6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
4. Заказчик вправе:
   1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требования Заказчика по качеству Продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную Продукцию, а именно 6 (шести) месяцев.
   2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
   3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
   4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
   5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
   6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

6. Порядок сдачи-приемки работ:

1. Заказчик обязан осмотреть и принять изготовленную Продукцию, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Продукции.

7. Ответственность Сторон

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 3 процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

8. Срок действия Договора:

8.1 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:

8.1.1 До момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.1.2 До момента досрочного расторжения Договора.

9. Разрешение споров:

1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
2. Разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, будут рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения

10.1 В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность и персональные данные:

 11.1. Подрядчик ценит доверие, оказываемое Заказчиками, и осознает ответственность за обеспечение конфиденциальности предоставляемых Подрядчику Заказчиками сведений, в том числе персональных данных, сообщаемых при регистрации на Сайте или при совершении заказа Мебели, включая, но не ограничиваясь следующими: фамилией, именем, отчеством, полом, родом занятий, адресом доставки Заказа.

 11.2. Регистрируясь на Сайте или совершая заказ Мебели и Аксессуаров для дом, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях формирования, обработки заказов Заказчиков, а также организации доставки Продукции.

 11.3. Заказчик соглашается с тем, что согласие на обработку персональных данных, выражаемое при регистрации на Сайте или при совершении заказа Продукции, не имеет ограниченного срока действия. При этом согласие на использование персональных данных может быть отозвано Заказчиком в письменном виде в любой момент после исполнения Подрядчиком обязательства перед Заказчиком по доставке заказанной Продукции. В таком случае обработка персональных данных прекращается на следующий рабочий день после получения письменного отзыва согласия на использование персональных данных посредством уничтожения персональных данных и любых аккаунтов, используемых для доступа к Сайту.

 11.4. Подрядчик гарантирует, что персональные данные Заказчика будут использоваться исключительно для осуществления оформления, исполнения и доставки Заказа и коммуникации с Заказчиком по любым вопросам, связанным с Заказом, а также для информирования Заказчика о всех акциях, специальных предложениях Подрядчика.

 11.5. Подрядчик гарантирует, что персональные данные Заказчика не будут передаваться третьим лицам, за исключением контрагентов Подрядчика, которые участвуют в обеспечении исполнения обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

 11.6. Подрядчик имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, сведения о проводимых акциях, специальных предложениях, сервисные сообщения, информирующие Заказчика о заказе и этапах его обработки на электронную почту, мобильный телефон Заказчика посредством смс только с его согласия. Заказчик вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа. Оформление Заказчиком Заказа в любой форме означает согласие Заказчика получать на регулярной основе рассылку с рекламно-информационными материалами о деятельности Подрядчика, Мебели, предлагаемой Подрядчиком на Сайте к заказу, конкурсах и иных стимулирующих мероприятиях, рассылку сервисных сообщений, информирующих Заказчика о Заказе и этапах его обработки (для улучшения качества обслуживания). Заказчик вправе после получения Заказа отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных (на рассылку рекламно-информационных материалов) без объяснения причин. Отзыв согласия оформляется в письменном виде. Сервисные сообщения, информирующие Заказчика о заказе и этапах его обработки, не могут быть отклонены Заказчиком.